1、天源公司在起诉时，诉请立宏公司支付暂计至2018年6月30日的利息及罚息的本意是为计算诉讼费用方便，并没有放弃之后的利息及罚息的意思表示，故原审判决判令立宏公司支付利息及罚息至给付之日并未超出立宏公司的诉讼请求。2、当事人并没有约定余款的逾期利息。原审判决在判令立宏公司给付余款违约金的同时，判令其还需承担给付履行期限届满之日到实际给付之日的利息，有违当事人本意，本院予以纠正。
中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书
（2020）最高法民终713号
上诉人（原审被告）：黑龙江立宏风力发电有限公司，住黑龙江省大庆市萨尔图区中桥路14号联谊商场商服楼办公室01(3层)。
法定代表人：刘立宏，该公司经理。
委托诉讼代理人：穆欣欣，北京德和衡律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：北京天源科创风电技术有限责任公司，住北京市海淀区大柳树富海中心3号楼13层1302号。
法定代表人：魏伟，该公司执行董事兼经理。
委托诉讼代理人：孙德生，天阳（北京）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李紫微，天阳（北京）律师事务所律师。
上诉人黑龙江立宏风力发电有限公司（以下简称立宏公司）因与被上诉人北京天源科创风电技术有限责任公司（以下简称天源公司）买卖合同纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2018）京民初149号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭开庭审理了本案。上诉人立宏公司的委托诉讼代理人穆欣欣，被上诉人天源公司的委托诉讼代理人孙德生、李紫微到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
立宏公司上诉请求：（一）撤销一审判决；（二）驳回天源公司的诉讼请求；（三）本案诉讼费用由天源公司承担。庭审时，立宏公司变更上诉请求为：（一）撤销一审判决，驳回天源公司的诉讼请求或者发回重审；（二）天源公司承担一审、二审全部诉讼费用。事实与理由：（一）天源公司一审诉请立宏公司支付暂计至2018年6月30日的利息及罚息，并明确表示不变更诉讼请求，一审判决立宏公司支付利息及罚息至给付之日，明显超出诉讼请求。（二）立宏公司与天源公司有另案诉讼尚在审理中，该另案关于案涉工程竣工时间的审理结果是本案的审理依据，一审法院本应中止审理却做出一审判决，属程序错误。（三）《垫资协议》第3.1条约定，立宏公司在工程竣工验收后6个月内支付垫款及利息，一审判决错误地以《大庆风云风电场（49.5MW）工程风力发电机组及升压站电气设备销售合同》（以下简称《销售合同》）约定的付款条件为依据，认定付款条件已经满足，判令立宏公司给付货款，属基础事实认定错误。（四）即使付款条件已经成就，一审判决第二项和第三项关于利息和违约金的判定也超出了双方的约定上限和法律规定上限，加重了立宏公司的商业风险。（五）一审判决第三项关于违约金的判定无依据，双方并未约定余款利息的支付问题，一审判决第二项对余款利息的判定也无依据。
一、立宏公司于一审判决生效之日起十日内给付天源公司货款29006.8万元；二、立宏公司于一审判决生效之日起十日内给付天源公司货款利息（包括：1.预付款利息：其中风机预付款的利息以4158万元为计算基数，塔架预付款的利息以1119.36万元为计算基数，箱式变压器预付款的利息以138.6万元为计算基数，升压站设备预付款的利息以385.4万元为计算基数，均自2011年9月3日起至2015年7月30日止；2.到货款利息：其中风机到货款的利息以10395万元为计算基数，自2012年4月18日起至2015年7月30日止；塔架到货款的利息以2798.4万元为计算基数，自2012年4月15日起至2015年7月30日止；箱式变压器到货款的利息以346.5万元为计算基数，自2014年4月26日起至2015年7月30日止；升压站设备到货款的利息以963.5万元为计算基数，自2014年7月25日起至2015年7月30日止；3.预验收款利息：风机预验收款的利息以5197.5万元为计算基数，塔架预验收款的利息以1399.2万元为计算基数，箱式变压器预验收款的利息以173.25万元为计算基数，升压站设备预验收款的利息以481.75万元为计算基数，均自2015年1月31日起至2015年7月30日止；4.余款利息：风机余款的利息以1039.5万元为计算基数，自2017年1月30日起至给付之日止；塔架余款的利息以279.84万元为计算基数，箱式变压器余款的利息以34.65万元为计算基数，升压站设备余款的利息以96.35万元为计算基数，均自2016年1月30日起至给付之日止。上述利息的利率均按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%计算）；三、立宏公司于一审判决生效之日起十日内按照每日0.01%的标准给付天源公司违约金（包括：1.预付款违约金：其中风机预付款的违约金以4158万元为计算基数，塔架预付款的违约金以1119.36万元为计算基数，箱式变压器预付款的违约金以138.6万元为计算基数，升压站设备预付款的违约金以385.4万元为计算基数；2.到货款违约金：其中风机到货款的违约金以10395万元为计算基数；塔架到货款的违约金以2798.4万元为计算基数；箱式变压器到货款的违约金以346.5万元为计算基数；升压站设备到货款的违约金以963.5万元为计算基数；3.预验收款违约金：风机预验收款的违约金以5197.5万元为计算基数，塔架预验收款的违约金以1399.2万元为计算基数，箱式变压器预验收款的违约金以173.25万元为计算基数，升压站设备预验收款的违约金以481.75万元为计算基数。上述违约金的计算均自2015年7月31日起至给付之日止。4.余款违约金：风机余款的违约金以1039.5万元为计算基数，自2017年1月30日起至给付之日止；塔架余款的违约金以279.84万元为计算基数，箱式变压器余款的违约金以34.65万元为计算基数，升压站设备余款的违约金以96.35万元为计算基数，均自2016年1月30日起至给付之日止。）如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2017649元，由天源公司负担17649元（已交纳），由立宏公司负担200万元（于一审判决生效后七日内交纳）。财产保全费5000元，由立宏公司负担（于一审判决生效后七日内交纳）本院对一审法院查明的事实予以确认。二审中，当事人均未提交新证据。本院另查明：立宏公司主张，一审所谓诉请不做变化，是指本金、违约金、利息计算方式不做变化，对于判决之后的违约金、利息仍然主张。一、原审程序是否存在错误；二、原审判决关于立宏公司给付天源公司案涉款项的付款条件成就的认定是否存在错误；三、原审判决判令立宏公司给付余款利息是否存在错误；四、原审判决关于立宏公司应给付的利息、违约金是否存在过高问题。一、原审程序是否存在错误。根据立宏公司的上诉理由，主要涉及两个问题：一是原审判决是否超过天源公司的诉讼请求。根据本院查明的事实，天源公司在起诉时，诉请立宏公司支付暂计至2018年6月30日的利息及罚息的本意是为计算诉讼费用方便，并没有放弃之后的利息及罚息的意思表示，故原审判决判令立宏公司支付利息及罚息至给付之日并未超出立宏公司的诉讼请求。二是本案应否中止审理。本院认为，因本院可以自行查明案涉工程竣工时间、案涉付款条件是否成就的事实，故无需等待另案审理结果，本案不应中止审理。立宏公司关于原审法院没有中止审理本案的上诉理由不能成立，本院不予支持。二、原审判决关于立宏公司给付天源公司案涉款项的付款条件成就的认定是否存在错误。案涉《垫资协议》第3.1条约定：立宏公司承诺在工程竣工验收后6个月内筹措资金用于支付天源公司垫付款项、利息。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”本案中，案涉工程虽未竣工验收，但立宏公司已于2014年12月24日签字同意接管案涉工程的升压站，该工程项目已于2014年12月24日并网，即立宏公司已经实际使用该工程。根据上述规定，可以认定案涉该工程于2014年12月24日竣工。虽然原审判决以《销售合同》约定的付款条件为依据，认定付款条件已经满足与上述约定不符，但原审判决据此认定的给付款项时间迟于根据《垫资协议》约定的付款条件成就时间，该认定对立宏公司有利，原审判决对付款时间的认定存在错误并不损害立宏公司的实体权利。三、原审判决判令立宏公司给付余款利息是否存在错误。本案中，《销售合同》4.2.6约定，在甲方资金未到位的情况下，4.2项下4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4作为双方签订《垫资协议》中计息期计算依据之一，但不限于此依据，《垫资协议》优先于此条款。《垫资协议》约定，《销售合同》计息期按照以下方式计算：预付款计息期为《销售合同》约定的预付款支付日至约定还款日；设备到货款计息期为《销售合同》约定的设备到货款支付日至约定还款日；设备预验收款计息期为《销售合同》约定的设备的预验收款支付日至约定还款日。上述协议中没有关于给付余款利息的约定。天源公司在本院庭审中陈述，其之所以没有约定给付余款利息，是因为在余款给付日立宏公司即应给付款项。根据上述事实可见，当事人并没有约定余款的逾期利息。原审判决在判令立宏公司给付余款违约金的同时，判令其还需承担给付履行期限届满之日到实际给付之日的利息，有违当事人本意，本院予以纠正。四、原审判决关于立宏公司应给付的利息、违约金是否存在过高问题。本案中，当事人关于给付案涉利息和违约金的约定是其真实意思表示。除余款利息和违约金外，其他部分款项的利息和违约金的给付时间并不重叠，并不存在数额过高问题，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，故对原审判决关于立宏公司应给付的利息、违约金判项中，除余款利息之外的部分，本院予以维持。综上所述，立宏公司的上诉请求部分成立，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持北京市高级人民法院（2018）京民初149号判决第一项、第三项、第四项；二、变更北京市高级人民法院（2018）京民初149号判决第二项为：黑龙江立宏风力发电有限公司于本判决生效之日起十日内给付北京天源科创风电技术有限责任公司货款利息（包括：1.预付款利息：其中风机预付款的利息以4158万元为计算基数，塔架预付款的利息以1119.36万元为计算基数，箱式变压器预付款的利息以138.6万元为计算基数，升压站设备预付款的利息以385.4万元为计算基数，均自2011年9月3日起至2015年7月30日止；2.到货款利息：其中风机到货款的利息以10395万元为计算基数，自2012年4月18日起至2015年7月30日止；塔架到货款的利息以2798.4万元为计算基数，自2012年4月15日起至2015年7月30日止；箱式变压器到货款的利息以346.5万元为计算基数，自2014年4月26日起至2015年7月30日止；升压站设备到货款的利息以963.5万元为计算基数，自2014年7月25日起至2015年7月30日止；3.预验收款利息：风机预验收款的利息以5197.5万元为计算基数，塔架预验收款的利息以1399.2万元为计算基数，箱式变压器预验收款的利息以173.25万元为计算基数，升压站设备预验收款的利息以481.75万元为计算基数，均自2015年1月31日起至2015年7月30日止；上述利息的利率均按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%计算）。一审案件受理费2017649元、财产保全费5000元，按照一审判决执行。二审案件受理费2017649元，由黑龙江立宏风力发电有限公司负担2012649元，由北京天源科创风电技术有限责任公司负担5000元。
来源、转载：中国裁判文书网、最高裁判指南
凡本微信公众平台标明“转自”或“来源”的作品，版权归原作者及原平台所有，仅代表原作者个人观点，供读者学习、参考，不代表本所公众号观点。如涉及版权等问题，请在微信后台留言，我们将第一时间处理，非常感谢！
微信扫一扫